Tenderwize
Retour à la recherche

Supervision de la conception et des travaux de la DN71

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.·Bucuresti, Romania·RON 20.3M | EUR 3.8M·Deadline Nov 23, 2026 · 20 days left·Open·Services
Inscrivez-vous pour sauvegarderOpen documents
High value
Titre original de l'avis

Romania – Construction supervision services – Servicii de Supervizare Proiectare si Executie „Modernizare DN71 Baldana – Targoviste – Sinaia, km 0+000 – km 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km 51+041 – km 109+905 drum la doua benzi, Sector 2: Targoviste – Sinaia km 51+041 – km 109+905 drum la 2 benzi de circulatie”

0/100

Score d'opportunité

High riskLow complexity
ServicesOpen
Pourquoi ce score ?

Opportunité

0 / 100

Complexité

0 / 100

Analyse approfondie du portefeuille

Analyse approfondie de l'adéquation entreprise

Utilise:

  • Description
  • Industries & Services
  • Capabilities
  • Market & Experience
  • Certifications

Informations clés

Pouvoir adjudicateur
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Pays
Roumanie
CPV
71520000 - Construction supervision services
Date limite
Nov 23, 2026
Valeur estimée
RON 20.3M (approx. EUR 3.8M)

Analyse IA de l'appel d'offres

Tenderwize prépare une analyse IA de cet appel d'offres à partir de l'avis TED et des documents de consultation : périmètre, exigences clés, critères de sélection, risques et questions à poser à l'acheteur. L'analyse est générée à l'ouverture de l'appel d'offres.

Critères d'attribution

Lot 1

Pretul ofertei — 35%Experienta detinuta de COORDONATORUL DE CONTRACT — 10%Experienta detinuta de INGINERUL CONSTRUCTOR - RESPONSABIL DRUM — 5%Experienta detinuta de INGINERUL CONSTRUCTOR - RESPONSABIL STRUCTURI — 5%Experienta detinuta de INGINERUL ASIGURAREA CALITATII - RESPONSABIL CALITATE — 8%Metodologia de prestare a serviciilor — 22%Experienta detinuta de INGINERUL CONSTRUCTOR - RESPONSABIL CANTITATI — 7%Planificarea adecvata a resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor desfasurate in cadrul contractului de supervizare — 8%

Acheteur

Localisation

Bucuresti, ROU

Profil acheteur

Ouvrir le profil

Identifiant

16054368

Activité

General public services

Lots (1)

LOT-0000

Default lot

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele) Obiectul prezentului Contract de Servicii este furnizarea de servicii de supervizare de inalta calitate, atat in timpul perioadei de proiectare si executie a lucrarilor, cat si pe parcursul perioadei de garantiei a lucrarilor, in vederea urmarii corectei utilizari a fondurilor disponibile si pentru a se asigura ca Antreprenorul proiecteaza si executa lucrarile in conformitate cu obligatiile contractuale, in special in ceea ce priveste durata, cantitatea, calitatea si costul proiectarii si al lucrarilor. Consultantul va avea rolul de Supervizor conform prevederilor Condițiilor Contractului Proiectare si Executie „Modernizare DN71 Baldana – Targoviste – Sinaia, km 0+000 – km 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km 51+041 – km 109+905 drum la doua benzi, Sector 2: Targoviste – Sinaia km 51+041 – km 109+905 drum la 2 benzi de circulatie” In conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu respectarea articolului 24 din Contractul de servicii, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea: 1. Modificari ale partilor contractante; 2. Modificari care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare/expertize; 3. Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (ca de exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de control, etc); 4. Modificari legislative sau de norme tehnice/stas-uri/normative/standarde pe parcursul derularii contractului; 5. Modificari generate de includerea/introducerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali; 6. Modificari generate de schimbarea/inlocuirea personalului cheie/non-cheie/alt personal (altul decat expertii/persoanele care au facut obiectul punctarii in cadrul factorilor de evaluare aferenti criteriului de atribuire); 7. Modificările privind prelungirea termenelor de predare de catre Prestator a rapoartelor/livrabilelor specificate in contract sau modificari referitoare la verificarea si aprobarea raportelor/livrabilelor de catre Beneficiar 8. Modificarea Graficului de Activitati Gantt existent initial in cadrul Contractului pe parcursul Perioadei de Prestare a Serviciilor prin prisma realocarii personalului si/sau a resurselor/economiilor existente. 9. Realocarea resurselor sau economiilor in cadrul contractului de servicii provenite din: a) neconsumarea zilelor lucratoare datorita nemobilizarii/demobilizarii/mobilizarii reduse a expertilor/personalului; b) probabilitatea ca anumite resurse sa nu mai fi consumate/necesare; c) aplicarea prevederilor art. 20.9 din Contractul de Servicii; d) neconsumarea zilelor lucratoare datorita semnarii cu intarziere a contractului de servicii fata de contractul de proiectare si executie (in conditiile in care anumite faze ale contractului de proiectare si executie au fost deja realizate); e) redistribuirea zilelor lucratoare intre experti/persoane si/sau intre etapele/fazele contractului de servicii in scopul corelarii serviciilor de supervizare cu durata/faza/etapa/evoluția/stadiul fizic/progresul fizic al contractului de proiectare și execuție lucrări; 10. Prelungirea Perioadei de Prestare a Serviciilor avand la baza modificarile mentionate la punctele de mai sus precum si in urmatoarele situatii: a) prelungirea perioadei de proiectare a lucrarilor si/sau a duratei de executie a lucrarilor si/sau a perioadei de garantie a lucrarilor; b) necesitatea corelării perioadei de prestare a serviciilor cu durata/faza/etapa/evoluția/stadiul fizic/progresul fizic al contractului de proiectare și execuție lucrări; c) intârzierea în execuția lucrărilor sau in activitatea de proiectare ca urmare a unor dificultăți întâmpinate de Antreprenor; d) suspendarea/rezilierea contractului de proiectare si executie; e) aparitia unor reglementări/dispoziții ale Poliției Rutiere ulterior semnarii contractului de proiectare si executie; f) apariția unor lucrări suplimentare in cadrul contractului de proiectare si executie identificate după începerea lucrărilor; g) mobilizarea slabă și îndelungată a Antreprenorului; h) aparitia necesitatii utilizarii sumelor aferente rezervelor de implementare; i) aparitia necesitatii realocarii/utilizarii resurselor sau economiilor in cadrul contractului de servicii; j) aparitia riscurilor privind obtinerea avizelor/permiselor/certificatelor/autorizatiilor (inclusiv Autorizatia de construire) ce trebuie obtinute de la terti; Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016. Prelungirea Perioadei de Prestare a Serviciilor se va realiza in conformitate cu prevederile articolului 24 din Contractul de servicii. Mai multe informatii se regasesc in Contract.

ServicesEU fundedElectronic submission

EUR 3.8M

Valeur estimée

Localisation

RO321, Romania

Durée

172 MONTH

Catégorie

Construction supervision services

Critères d'attribution

Pretul ofertei; Experienta detinuta de COORDONATORUL DE CONTRACT; Experienta detinuta de INGINERUL CONSTRUCTOR - RESPONSABIL DRUM; Experienta detinuta de INGINERUL CONSTRUCTOR - RESPONSABIL STRUCTURI; Experienta detinuta de INGINERUL ASIGURAREA CALITATII - RESPONSABIL CALITATE; Metodologia de prestare a serviciilor; Experienta detinuta de INGINERUL CONSTRUCTOR - RESPONSABIL CANTITATI; Planificarea adecvata a resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor desfasurate in cadrul contractului de supervizare

Détails de la procédure

Date de publication
02 Nov 2026
Langues
Romanian

Métadonnées de référence

Base juridique
32014L0024

Identifiants de référence

ID de l'appel d'offres
760645-2026

Documents (2)

Document de consultation 1Portail de soumission 1

Appels d'offres similaires

Bulgaria – Construction supervision services – „Избор на консултант по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за извършване оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на Инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ на обект: Основно обновяване включващо въвеждане на енергоспестяващи мерки в сградата на студентско общежитие блок 7 към база СОССБОС при МУ-София“

Nov 30

Poland – Construction work for electricity power lines – Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz robót budowlano-montażowych według tego projektu dla zadania pn. „Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów na dz. 712/4 obr. 3 Daniszew”

Nov 19

Romania – Construction supervision services – Servicii de Supervizare ,,Executie Lucrari Drum Expres Arad – Oradea Lot 1”

Nov 23

Poland – Supervision of building work – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa w celu poprawy efektywności energetycznej budynku Urzędu Skarbowego w Lubaczowie przy ul. Jana III Sobieskiego 6”.

Nov 9

Poland – Supervision of building work – Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru konserwatorskiego nad realizacją Zadania pn.: „Wykonanie wystawy w blokach o numerach inwentaryzacyjnych A-6 i A-7 poprzedzone opracowaniem projektu wykonawczego i warsztatowego oraz wykonaniem robót budowlanych, prac konserwatorskich, badań archeologicznych obejmujących przebudowę w/w bloków na terenie PMAB na potrzeby NWG".

Nov 10

Germany – Architectural and related services – Neubau Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeindewerke in Bernkastel-Kues / Andel: Los 1 - Leistungen der Objektplanung Gebäude und Freianlagen

Nov 26

Cookies & Privacy

With your consent, we use Google Analytics, Microsoft Clarity (session recordings) and Google Ads cookies to understand how Tenderwize is used and to measure our advertising. You can change your choice at any time via “Cookie Settings” in the footer. Cookie Policy · Privacy Policy